ДОГОВОР №__________
1. Предмет Договора
Общество с ограниченной ответственностью «Торговая компания ЮниАпекс», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Директора _____________________________________________________, действующей на основании Устава, с одной стороны и _____________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________________________________________________________________ действующего на основании __________________________________________________, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором, продукцию, оговоренную в развернутой номенклатуре (ассортименте), в дальнейшем «Товар».
1.2. Поставка Товара осуществляется на основании заказа Покупателя и по накладным Поставщика. Заказ должен содержать наименование, количество и ассортимент Товара, требуемого Покупателем к поставке, а также отгрузочную разнарядку с указанием места передачи Товара, Получателя и иных, необходимых сведений для организации доставки и вручения Товара.
1.3. Цена Товара и общая сумма поставки определяются на каждую поставку и
указываются в Спецификациях, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.4. В течение срока действия настоящего Договора Товар может поставляться отдельными партиями. Под отдельной партией Товара Стороны понимают наименование и количество Товара, поставляемого по одной товарной накладной. Спецификация на первую поставку Товара согласовывается Сторонами в день подписания настоящего Договора.
2. Порядок и условия поставки
2.1. Сроки поставки согласовываются Сторонами в Спецификациях к настоящему Договору.
2.2. Доставка осуществляется либо транспортом Поставщика, либо путем самовывоза транспортом Покупателя (Грузополучателя). Согласование способа доставки согласовывается Сторонами в Спецификации.
2.3. Поставщик направляет Покупателю уведомление о готовности Товара к отгрузке за два рабочих дня до предполагаемой поставки Товара. В уведомлении Поставщик указывает Грузоотправителя.
2.4. Отгрузку в адрес Покупателя Поставщик начинает только после поступления на свой расчетный счет денежных средств от Покупателя, в полной сумме, указанной в счете на оплату.
По соглашению Сторон отгрузка может быть осуществлена до уплаты Покупателем полной стоимости Товара. Оговорка о таком соглашении Сторон должна содержаться в Спецификациях.
2.5. Поставщик после доставки Товара до места приемки, указанного Покупателем, обязан немедленно уведомить последнего о доставке.
2.6. Датой поставки Товара считается дата доставки Товара на место получения, указанное Покупателем в Заказе (п.1.2.).
2.7. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Покупателю с даты поставки Товара при условии его полной оплаты. Риск случайной гибели или порчи Товара лежит на Стороне, у которой фактически находится Товар.
2.8. Обязанность Поставщика передать (вручить) Товар считается исполненной с даты передачи Покупателю Товара и подписания уполномоченными представителями Сторон товарной накладной, а если Покупатель (Грузополучатель) не исполнил свое обязательство по приемки Товара в срок, указанный в п.6.2.2., то обязанность Поставщика считается исполненной с даты доставки Товара в место, указанное Покупателем либо с даты готовности Товара к отгрузке.
2.9. Продукция поставляется в сроки, указанные в Спецификациях. Поставщик принимает заказы на срочное изготовление и поставку Товара, если для этого имеются соответствующие производственные возможности, о чем уведомляет Покупателя.
3. Цена Товара и порядок финансовых расчетов
3.1. Цена Товара не включает в себя и иные расходы Поставщика по доставке Товара, которые Покупатель оплачивает дополнительно на основании счета Поставщика по ценам, согласованным Сторонами в Спецификации.
3.2. По соглашению Сторон возможны и иные способы оплаты поставляемого Товара.
4. Качество Товара
4.1. Качество каждой партии Товара, поставляемой по настоящему Договору, должно полностью соответствовать требованиям, указанным в сертификатах соответствия и паспортах, передаваемых Покупателю одновременно с Товаром.
5. Приема Товара
5.1. Приемка поставляемого Товара по количеству и качеству производится на основании данных, указанных в накладных и сертификатах качества в день поставки (отгрузки) Товара.
5.2. Порядок возврата и замены Товара ненадлежащего качества определяется дополнительным соглашением Сторон.
6. Права и обязанности Сторон
6.1. Покупатель вправе:
6.1.1. Требовать от Поставщика поставки Товара в количестве и ассортименте, оговоренном Сторонами в Спецификации, в соответствии с условиями настоящего Договора.
6.2. Покупатель обязан:
6.2.1. Оплатить Товар и его доставку в порядке, на условиях и в сроки, определенные настоящим Договором и Спецификациями.
6.2.2. Принять переданный ему Товар или организовать его приемку Грузополучателем в день доставки, указанный в п.2.7. настоящего Договора.
6.2.3. Оплатить стоимость ответственного хранения Товара, в случае если Товар не был принят Покупателем (Грузополучателем) в день доставки Товара.
6.2.4. В день приема Товара убедиться в соответствии количества и качества Товара. В случае обнаружения недостатков Товара по количеству и/или качеству составить акт, подписанный представителями Сторон.
6.3. Поставщик вправе:
6.3.1. Требовать от Покупателя оплаты поставленного Товара, в соответствии с условиями настоящего Договора и Спецификаций.
6.3.2. По согласованию с Покупателем поставить Товар досрочно в случае наличия возможностей.
6.4. Поставщик обязан:
6.4.1. Передать Покупателю Товар свободным от прав и притязаний третьих лиц.
6.4.2. Передать Товар в количестве и ассортименте, предусмотренных в Спецификациях, в полном соответствии с условиями настоящего Договора.
6.4.3. Передать Товар в соответствующей таре.
6.4.4. Передать Покупателю вместе с Товаром всю необходимую и относящуюся к нему и его поставке документацию.
6.4.5. Передать Покупателю счет-фактуру не позднее 10 (Десяти) календарных дней с даты поставки.
6.4.6. В разумные сроки устранить недостатки и несоответствия, указанные в акте, составленном Сторонами в соответствии с п. 6. 2. 4. настоящего Договора.
7. Ответственность сторон
7.1. В случае нарушения Покупателем сроков оплаты Товара, установленных настоящим Договором и Спецификациями (при отгрузке Товара до его полной оплаты) Покупатель уплачивает неустойку в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента от оставшейся суммы неоплаченного Товара за каждый день просрочки, но не более 30 % стоимости этого Товара.
7.2. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки, недопоставки Товара, указанных в настоящем Договоре и Спецификациях, Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 0,5 % (Ноль целых и пять десятых) процента от стоимости не поставленного в срок, недопоставленного Товара.
7.3. Уплата санкций не освобождает Сторону от исполнения обязательств по настоящему Договору.
7.5. За несвоевременное или недобросовестное исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору они несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
8. Срок действия Договора
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до «____» ________________года.
9. Порядок разрешения споров
9.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в процессе исполнения настоящего Договора, Стороны стараются урегулировать путем переговоров.
9.2. При не достижении соглашения в ходе переговоров Стороны разрешают спорные вопросы в претензионном порядке. При этом срок рассмотрения претензии, заявленной одной из Сторон, не должен превышать 30 (Тридцати) календарных дней.
9.3. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем проведения переговоров и предъявления претензий, Стороны передают спор на разрешение в Арбитражный суд г. Пермь.
10. Форс-мажорные обстоятельства
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение какого-либо из обязательств вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как наводнение, пожар, землетрясение, а также в случае войны или военных действий или запретов компетентных государственных органов или органов местного самоуправления, возникших после заключения настоящего Договора, если такие обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
10.2. При наступлении форс-мажорных обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Договору для Стороны, испытывающей воздействие таких обстоятельств, отодвигается на срок действия таких обстоятельств и ликвидации их последствий.
10.3. Сторона, для которой наступили форс-мажорные обстоятельства, обязана не позднее 3 (Трех) календарных дней со дня наступления таких обстоятельств уведомить другую Сторону о начале, ожидаемом сроке действия и прекращения указанных обстоятельств. Факты, содержащиеся в уведомлении, должны быть подтверждены документом Торгово-промышленной палаты РФ.
10.4. В случае если действие форс-мажорных обстоятельств будет продолжаться более 2 (Двух) календарных месяцев любая Сторона вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор при условии письменного предупреждения об этом другой Стороны за 10 (Десять) календарных дней.
11. Прочие условия
11.1.Стороны обязуются при исполнении настоящего Договора не сводить сотрудничество к соблюдению только содержащихся в Договоре требований, поддерживать деловые контакты и принимать все необходимые меры для обеспечения эффективности и развития хозяйственных связей.
11.2.Уведомления Сторон может осуществляться телефонограммой, телеграммой, телексом, посредством факсимильной связи, письмом, направляемом либо курьером, либо почтовым отправлением. В случае направления уведомления любым из вышеперечисленных способов (кроме письма) оно должно быть подтверждено документом, совершенным в письменной форме за подписью уполномоченного лица.
11.3. После подписания настоящего Договора все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные соглашения по вопросам поставок теряют юридическую силу.
11.4. Стороны не вправе передавать права и обязанности по настоящему договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
11.5. Настоящий Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному для каждой из Сторон.
11.6. Спецификации к настоящему Договору подписываются полномочными представителями Сторон и должны содержать ссылки на номер и дату заключения настоящего Договора и являются неотъемлемой частью
11.7. Все изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются в письменной форме, подписываются полномочными представителями Сторон и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
12. Реквизиты
Чтобы составить договор поставки уже не нужно искать образец договора поставки скачать ! Достаточно только воспользоваться уникальным конструктором договоров "Просто Документы", ответив на вопросы и заполнив формы, и Вы получите готовый договор поставки под Вашу ситуацию.
Каждый договор поставки прошел многоступенчатую систему проверки, поэтому мы с полной уверенностью можем гарантировать то, что итоговый документ будет в точности соответствовать законодательству, защищать права сторон, конкретно определять обязательственные отношения.
Договор поставки: условия и содержание договора поставки
Договор поставки по ГК РФ представляет собой соглашение, по которому поставщик-продавец обязуется передать производимые или закупаемые им товары покупателю (ст. 506 ГК РФ).
Существенным условием данного договора является его предмет – наименование и количество товара (п. 1 ст. 432, п. 3 ст. 455, п. 2 ст. 465 ГК РФ). Существенным также может быть признано условие о сроке поставки (см. п. 5.1 Рекомендаций по заключению договора поставки).
Отметим, что договор поставки – это разновидность договора купли-продажи. При этом любой образец договора поставки имеет ряд характеризующих его особенностей.
Продавцом по договору поставки может быть только лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность (ст. 506 ГК РФ), а по договору купли-продажи – фактически любое лицо (п. 1 ст. 454 ГК РФ).
По договору поставки передается товар, который обязательно предназначается для его использования в предпринимательской деятельности или в целях, что не связаны с личным, семейным, домашним и другим подобным использованием (ст. 506 ГК РФ). В свою очередь, по договору купли-продажи может быть передана любая вещь для любых целей, что не запрещено законодательно (п. 1 ст. 454 ГК РФ).
Важно помнить, что положения о договоре купли-продажи применяются к любому шаблону договора поставки, но только если иное не предусматривается правилами Гражданского кодекса РФ о договоре поставки (п. 5 ст. 454 ГК РФ).
Типовой договор поставки: отличия договора поставки от других договоров
1) Чем отличается договор поставки от договора розничной купли-продажи
По договору розничной купли-продажи передается товар, что предназначается для личного, семейного, домашнего или любого другого использования, которое не связано с предпринимательской деятельностью (п. 1 ст. 492 ГК РФ). Если же посмотреть на образец договора поставки , то, напротив, передается товар, который предназначается для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобного рода использованием (ст. 506 ГК РФ).
В отличие от договора поставки договор розничной купли-продажи является публичным договором (п. 2 ст. 492 ГК РФ), т.е. продавец обязан заключать такой договор с каждым, кто к нему обратится (ст. 426 ГК РФ).
2) Отличия договора поставки от договора подряда
Договор подряда детально регламентирует процесс изготовления результата работы (вещи). В нем устанавливаются сроки и порядок выполнения работы (ст. ст. 703, 708 ГК РФ), определяются права и обязанности сторон в процессе ее исполнения (ст. ст. 715, 716, 718, 719 ГК РФ). В типовом договоре поставки процесс изготовления товара не регулируется, основное внимание уделяется порядку передачи товара.
Итак, если Вам нужен качественный профессионально составленный договор поставки, то используйте конструктор договоров. Попробовав создать договор на конструкторе хотя бы один раз, Вы забудете, что такое искать образцы договоров поставки скачать бесплатно .
Договор поставки товара является одной из разновидностей договора купли-продажи и аналогичен ему по форме. Но использовать стандартные шаблоны договоров опасно. Мы составили образец договора поставки товара, к которому точно не будет претензий.
Главбухам стоит проверить, нет ли в договорах поставки условий, которые могут навредить финансовым интересам компании. В некоторых случаях потребуются пересмотреть условия контрактов с контрагентами в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Что необходимо предусмотреть в договоре поставки товара 2017
Условия о законных и других процентах. Е сли кредитор хочет требовать проценты за отсрочку платежа, надо прописать их в договоре. Ставку писать не обязательно. По умолчанию применяется ключевая ставка.
Формулировка в договоре
«За период пользования денежными средствами, в том числе за период просрочки, Покупатель оплачивает Продавцу законные проценты по статье 317.1 ГК РФ. При несвоевременной оплате Продавец вправе требовать от Покупателя проценты по статье 395 ГК РФ».
Если считаете законные проценты, включите их в доходы в последний день каждого месяца (письмо Минфина России от 22.04.2016 № 03-03-06/1/23410). А проценты по статье 395 ГК РФ - в момент, когда должник признал долг: подписал акт, заплатил, прислал гарантийное письмо и т. п. (письмо Минфина России от 01.12.1014 № 03-03-06/1/61165).
Покупателю или заказчику стоит попросить поставщика уточнить в договоре, включает ли цена товара НДС. Иначе поставщик потребует налог сверх цены и выиграет (постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 04.07.2016 № А73-13628/2015).
В 2017 году претензионный порядок обязателен, даже если в договоре о нем не сказано. Но стоит упомянуть в контракте, в какой срок должник обязан ответить на претензию. Условие стимулирует контрагента прислать ответ до суда.
Расходы на доставку в стоимость товара. Поставщик обязан доставить товар покупателю. Но чаще всего он делает это не сам, а нанимает перевозчика. Стоимость доставки возмещает покупатель. По мнению Минфина, продавец не должен выставлять счет-фактуру на транспортировку. Ведь оказывает услуги не поставщик, а перевозчик (письмо от 13.04.2016 № 03-07-09/21127). А раз у покупателя нет прямых отношений с транспортной компанией, он теряет вычет.
Первый - стоимость доставки включить в цену. Такой способ часто невыгоден поставщику, так как цена товара будет фиксированной, а перевозчики могут менять стоимость своих услуг. Если поставщик все же согласен или цена перевозки не изменится, включите такое условие:
Формулировка в договоре поставки товара
«Цена Товара включает стоимость доставки и составляет 1 000 000 руб., в том числе НДС 180 000 руб.».
Второй вариант - заключить с поставщиком отдельный посреднический договор на приобретение транспортных услуг. Тогда на сумму перевозки поставщик оформит счет-фактуру по правилам для посредников. То есть в строку 2 впишет полное или сокращенное название транспортной компании. А дальше скопирует все данные из счета-фактуры за перевозку. В итоге поставщик не увеличит базу по НДС на стоимость доставки, а покупатель заявит вычет.
Кроме того, не забудьте уточнить в договоре поставки товара, кто из работников покупателя вправе принять товар. Иначе покупатель заявит, что «физик», который получил товар, у него не работает. Поставщик тогда вынужден требовать оплату через суд.
Что важно учесть в договоре поставки товара
По договору поставщик обязуется в назначенные сроки передать товар покупателю, а тот, принять и оплатить его. Однако здесь есть свои особенности.
В 2014 году Президиум ВАС РФ подготовил обзор по спорам, связанным с признанием договоров незаключенными (информационное письмо от 25.02.2014 № 165). Из него видно, что расплывчатые формулировки, в том числе в договоре поставки товара, часто становятся причиной споров между компаниями. Зная, по каким признакам контрагенты пытаются оспорить сделку, можно избежать ловушек в них.
Как правило, компании заключают договор поставки товара, в котором определяют лишь обобщающее название товара и условия сделки - срок поставки, оплаты и неустойку за просрочку. А конкретный ассортимент, количество и цену продукции фиксируют в спецификациях, в которых о сроках ничего не сказано.
Из текста договора поставки товара:
п. 1.1. Поставщик обязуется ежемесячно в сроки, установленные Договором, передавать Покупателю пиломатериалы в количестве, ассортименте и по ценам, прописанным в Спецификации, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать товары в сроки, установленные Договором.
…п. 4.1. За нарушение сроков оплаты Поставщик вправе требовать от Покупателя уплаты неустойки (пени) в размере 0,05 процента от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.
При просрочке оплаты конкретного товара поставщик взыскивает неустойку, определенную рамочным договором. Но покупатели ссылаются на то, что этот договор не заключен, так как в нем нет предмета поставки. Товар определен в спецификациях, а в них нет ни срока оплаты, ни условия о неустойке. Значит, взыскание неустойки незаконно. Судьи в таких спорах поддерживают поставщиков, поскольку предмет поставки определен в соглашениях, которые являются частью рамочного договора. А условие о сроках платежа и неустойке распространяется на все приложения к нему (п. 9 информационного письма от 25.02.2014 № 165).
Лучше продублировать условие о сроках платежа и неустойке за просрочку в спецификациях к договору. А в самом договоре написать, что спецификация является неотъемлемой его частью. Это исключит споры.
В договоре поставки товара неустойка зависит от цены договора. Неустойку за нарушение условий договора не надо включать в базу по НДС, если она не связана с оплатой и не влияет на первоначальную цену. Иначе инспекторы могут потребовать заплатить НДС (письмо ФНС России от 03.04.2013 № ЕД-4-3/5875@).
Договор поставки с отсрочкой платежа. Образец 2017
ДОГОВОР № 1
поставки продукции (товаров)Общество с ограниченной ответственностью «Производственная фирма "Мастер"», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора Александра Владимировича Львова, действующего на основании устава, с одной стороны и закрытое акционерное общество «Альфа», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора Аллы Степановны Глебовой, действующего на основании устава, с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель – принять и оплатить радиаторы отопительные МС-140-500 (далее – радиаторы) в соответствии с графиком поставки и спецификацией, которые являются неотъемлемыми приложениями к настоящему договору.
Общий объем всех подлежащих поставке в течение срока, указанного в настоящем пункте, радиаторов устанавливается в размере 1500 шт.
1.2. Поставка осуществляется помесячно, равными партиями в соответствии с графиком поставки.
1.3. Поставщик вправе, с письменного согласия Покупателя, осуществлять досрочную отгрузку подлежащих поставке партий радиаторов.
2. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КОМПЛЕКТНОСТИ
2.1. Поставляемые радиаторы по качеству и комплектности должны соответствовать ГОСТ 31311-2005, ТУ 4935-005-00288372-05, а также требованиям, установленным в п. 1.1 настоящего договора и в прилагаемой к договору спецификации.
2.2. Согласование между сторонами уточненных технических характеристик и дополнительных требований к качеству радиаторов, не предусмотренных утвержденной технической документацией, осуществляется в следующем порядке: путем заключения дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего договора.
2.3. Поставщик гарантирует качество и надежность радиаторов в течение гарантийного срока, установленного п. 11.2 ГОСТ 31311-2005.
Поставщик предоставляет дополнительные гарантии качества, а именно: обязуется в течение трех лет со дня передачи товара покупателю осуществлять бесплатный ремонт и обслуживание радиаторов.
3. ТАРА, УПАКОВКА И МАРКИРОВКА
3.1. Радиаторы поставляются в таре и упаковке, соответствующих государственным стандартам, техническим условиям, другой нормативно-технической документации, указанной в разделе 2 настоящего договора.
3.2. Упаковка радиаторов должна содержать маркировку, включающую следующие сведения: наименования покупателя и грузополучателя; адрес грузополучателя; номер и дата договора поставки; номера позиций (по спецификации и графику поставки); номер места; вес нетто, вес брутто; размеры тары в см (длина, высота, ширина); сведения о Поставщике и грузоотправителе.
3.3. Места, требующие специального обозначения, должны иметь дополнительную маркировку: «Осторожно», «Верх», «Не кантовать», «Стекло» и другие в зависимости от особенностей груза.
4. ЦЕНА И СТОИМОСТЬ ТОВАРОВ
4.1. Цена одной штуки подлежащих поставке радиаторов устанавливается на весь период поставки в размере 3 400,00 руб. (Три тысячи четыреста руб. 00 коп.), что отражается в прилагаемой к договору спецификации.
Цена, указанная в настоящем пункте, не может быть изменена Поставщиком в одностороннем порядке и является стабильной в течение всего срока действия настоящего договора. Не являются основанием для изменения цены увеличение транспортных расходов, инфляционные процессы и другие обстоятельства, обусловленные объективными экономическими причинами или действием обстоятельств непреодолимой силы.
4.2. Стоимость каждой партии подлежащих поставке радиаторов определяется в соответствии с прилагаемыми к договору спецификацией и графиком поставки.
4.3. Общая сумма договора, включающая транспортные расходы Поставщика при
транспортировке радиаторов грузовой скоростью, устанавливается в размере 5 350 000,00 руб. (Пять миллионов триста пятьдесят тысяч руб. 00 коп.).4.4. В случае если с письменного согласия Покупателя отправка радиаторов осуществляется Поставщиком ускоренным способом, дополнительные транспортные расходы несет Покупатель.
5. ПОРЯДОК ОТГРУЗКИ
5.1. Отгрузка радиаторов производится железнодорожным транспортом в вагонах, грузовой скоростью. Минимальной нормой отгрузки является партия, размер которой определяется в соответствии с графиком поставки. Отгрузка осуществляется на условиях франко-вагон – станция назначения в присутствии представителя Покупателя.
5.2. Каждая партия подлежащих поставке радиаторов должна иметь следующие
сопроводительные документы:
– железнодорожная накладная – 1 экз.;
– спецификация – 1 экз.;
– сертификат качества – 1 экз.;
– санитарный сертификат – 1 экз.;
– др.5.3. Отгрузка каждой партии начинается после вручения представителем Покупателя Поставщику письменного извещения об оплате соответствующей партии.
5.4. Поставщик в день сдачи соответствующей партии радиаторов железной дороге обязан уведомить Покупателя о дате отгрузки и номерах отправленных вагонов по телеграфу, факсу или
телефону.6. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
6.1. Оплата первой подлежащей поставке в соответствии с графиком партии радиаторов осуществляется Покупателем в полном объеме в семидневный срок со дня заключения настоящего договора в размере 20% от суммы договора.
Оплата каждой последующей партии радиаторов осуществляется Покупателем в полном объеме не позднее чем в 14-дневный срок со дня оформления акта приемки предыдущей партии от железной дороги, в размере 20% от суммы договора.
6.2. Окончательные расчеты сторон производятся в день оплаты последней подлежащей поставке в соответствии с графиком партии радиаторов.
7. ПРИЕМКА ТОВАРА
7.1. Приемка каждой поставленной партии радиаторов от железной дороги осуществляется представителем Покупателя в пятидневный срок со дня получения уведомления железной дороги о прибытии соответствующей партии, на основании осмотра и документов, указанных в п. 6.2 настоящего договора.
Факт приемки Покупателем каждой поставленной партии радиаторов оформляется двусторонним актом приемки, подписанным представителями Покупателя и железной дороги, который подтверждает приемку по количеству и качеству. В случае обнаружения при приемке несоответствия полученных радиаторов условиям настоящего договора, спецификации или графика об этом делается соответствующая запись в акте.
7.2. При осуществлении приемки радиаторов Покупатель обязан осмотреть товары, проверить их количество и качество, совершить другие необходимые действия, обеспечивающие принятие радиаторов.
7.3. В случае обнаружения в поставленных товарах недостатков, недостач или иных
несоответствий условиям договора и спецификации Покупатель не позднее чемв трехдневный срок письменно уведомляет об этом Поставщика.7.4. В случае отказа от поставленного радиатора Покупатель обязан обеспечить его сохранность, принять товар на ответственное хранение и незамедлительно уведомить об этом Поставщика.
В случае принятия Покупателем радиатора на ответственное хранение Поставщик обязан в пятидневный срок вывезти указанный товар или распорядиться им иным образом, приняв на себя дальнейшую ответственность за судьбу товара.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий договор вступает в силу в день его подписания сторонами и действует до приемки Покупателем последней подлежащей поставке в соответствии с графиком партии радиаторов.
8.2. Изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены письменно и пописаны обеими сторонами договора.
8.3. Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора в случаях:
– поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Покупателя срок;
– неоднократного нарушения Поставщиком сроков поставки товаров.Поставщик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора в случае неоднократного нарушения Покупателем сроков оплаты товаров.
8.4. Досрочное расторжение договора возможно по соглашению сторон и в других случаях, предусмотренных Гражданским Кодексом РФ и другими законами.
9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. В своих взаимоотношениях стороны стремятся избегать противоречий и конфликтов, а в случае возникновения таких противоречий – разрешать их на основании взаимного согласия.
Если согласие не достигнуто, противоречия разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.2. Споры сторон разрешаются в соответствии с законодательством в арбитражном суде по
местонахождению ответчика.9.3. За просрочку поставки или недопоставку радиаторов Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 1% стоимости каждой партии, поставка которой просрочена, за каждый день просрочки, но не более 500 000 руб., а в случае недопоставки – в размере 100% стоимости недопоставленных радиаторов.
9.4. За поставку радиаторов ненадлежащего качества, то есть с нарушением требований к качеству, установленных настоящим договором, Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 20% стоимости той партии, в составе которой обнаружены радиаторы ненадлежащего качества.
9.5. В случае просрочки оплаты подлежащих поставке радиаторов Покупатель уплачивает Поставщику неустойку в размере 1% стоимости не оплаченной в срок партии за каждый день просрочки, но не более 500 000 руб.
10. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Поставщик: ООО «Производственная фирма "Мастер". Адрес: 125007, г. Москва, ул. Коптева, д. 40
ИНН 708123436, КПП 770801001, р/с 40702810400000001234 в АКБ «Надежный», к/с 3010181040000000123, БИК 044585123
Покупатель: ООО «Альфа». Адрес: 125008, г. Москва, ул. Михалковская, д. 20,
ИНН 7708123456, КПП 770801001, р/с 4070281040000001111 в АКБ «Надежный», к/с 30101810400000000222 БИК 044583222
Настоящий договор составлен в двух идентичных экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора.
11. ПОДПИСИ СТОРОН
Дополнительное соглашение к договору поставки товара. Образец 2017
В 2017 году компании не вправе начислять законные проценты по умолчанию. А размер бонусов торговым сетям не может превышать 5 %. Чтобы привести в порядок условия контрактов, составьте дополнительное соглашение (см. образец).
Проценты за отсрочку и просрочку в договоре поставки. Компания не вправе требовать законные проценты, если о них не сказано в договоре. Это касается всех договоров независимо от даты подписания. Поэтому если кредитор и дальше хочет получать с контрагента проценты, то запишите это условие в контракте.
По умолчанию кредитор начислит проценты по ключевой ставке ЦБ. Если стороны хотят снизить или повысить этот процент, то определите в договоре другую ставку (п. 1 ст. 317.1 ГК РФ).
В соглашении можно записать, что за период просрочки проценты начисляются сразу по двум статьям 317.1 и 395 ГК РФ. Это не запрещено (п. 53 постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2016 № 7).
Сроки оплаты товара в договоре поставки. В договорах поставки продовольственных товаров с ритейлерами пересмотрите сроки, когда покупатель должен оплатить продукцию. Число дней должно соответствовать требованиям закона (см. таблицу).
Когда покупатель должен оплатить товар
Сроки считайте со дня получения товаров независимо от того, передал поставщик документы на отгрузку или нет.
Бонусы за объем закупок. Вознаграждения ритейлерам не могут превышать 5 % от цены закупок. За выплату вознаграждения сверх лимита оштрафуют и поставщика, и ритейлера на 5 млн рублей, а директора - на 40 тыс. рублей (ч. 1, 3 ст. 14.42 КоАП РФ). Чтобы избежать штрафа, в соглашении определите точный процент, который получит ритейлер от стоимости закупки. Кроме того, в эту сумму должны войти плата за логистику, обработку, упаковку товаров и другие аналогичные услуги.
В соглашении также запишите, с какой даты действуют изменения. Один экземпляр документа оставьте себе, а второй вручите контрагенту.
Договор поставки продукции является довольно распространённой гражданско-правовой сделкой, заключаемой в основном между субъектами предпринимательской деятельности.
Особенности составления документа
Законодательное регулирование
Правоотношения, связанные с поставкой продукции, получили своё регулирование в (статьи - ). Данный параграф тщательно регулирует порядок поставки товаров.
Важно : гласит, что правила, регулирующие правоотношения, связанные с куплей-продажей, могут быть применены также для урегулирования правоотношений, связанных с поставкой товаров.
Но вышеуказанное правило действует в тех случаях, когда тот или иной вопрос не получил своё регулирование нормах, посвящённых договору поставки.
Конечно, ГК РФ является основным нормативно-правовым документом, регулирующим данную сферу правоотношений, но кроме этого существует также ряд других законодательных актов, которые также могут быть применены для урегулирования правоотношений, связанных с поставкой товаров. К числу таких законодательных актов можно отнести:
- ФЗ “О стандартизации”;
- ФЗ “ О защите прав потребителей”, если продукция приобретается для дальнейшей продажи в розницу;
- ФЗ “Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации”, если поставка осуществляется с использованием железнодорожного транспорта и т.д.
данной сфере также действуют различные постановления и другие нормативные акты Правительства РФ. Например, Инструкцией о порядке приёмке продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству и т.д. Требования всех вышеуказанных нормативно-правовых актов необходимо учитывать при заключении договора поставки продукции.
Предмет договора
В соответствии с по договору поставки одна сторона - поставщик должен передать второй стороне - заказчику свою продукцию в соответствии с обговорёнными сроками, а заказчик должен принять поставленный в соответствии с условиями договора товар и оплатить его.
Важно: данная статья гласит, что в качестве поставщика может выступать только субъект предпринимательской деятельности, а заказчик может использовать приобретённый товар только в предпринимательских или в других целях, которые не связаны с личным, домашним или другим подобным использованием.
Поставщик может продавать любой товар своего производства (например, игрушки, строительные материалы, мебель и т.д.). Конечно, при заключении договора поставки того или иного товара необходимо также учитывать законодательное регулирование, которое предусмотрено для данного вида товара.
Порядок поставки по договору
Поставка товара должна быть осуществлена в сроки, которые установлены договором. При этом возможно осуществление единоразовой поставки, а также поставки партиями. Если договором установлен порядок осуществления поставки несколькими партиями, то стороны должны обговорить сроки осуществления поставки каждой партии.
Важно : гласит, что если стороны не предусмотрели сроки поставки партий, то в этом случае товары должны быть поставлены ежемесячно ровными партиями.
Товар должен быть поставлен в упаковке, которая соответствует законодательным требованиям и стандартам, а также может обеспечить сохранность поставляемого товара. Законодательство даёт сторонам возможность выбора вида транспорта, которым будет осуществлена поставка. гласит, что если стороны не предусмотрели в договоре вид транспорта, которым будет осуществлена доставка, то его может выбрать поставщик.
Законодательство гласит, что заказчик должен принять товар, который был поставлен в соответствии с условиями договора. На практике в основном принятие поставленной продукции осуществляется путём подписания соответствующего документа (например, акта приёма-передачи, накладной и т.д.).
Оплата по договору
Заказчик должен оплатить товар, который был поставлен в соответствии с условиями договора. Порядок оплаты определяется сторонами. На практике в основном применяется следующий порядок: поставщик составляет и предъявляет заказчику счёт, а заказчик осуществляет оплату на основании предъявленного счёта. Как правила, сумма, которая подлежит оплате, переводится на банковский счёт поставщика.
Важно : гласит, что если стороны не предусмотрели порядок осуществления расчётов, то они осуществляются на основании платёжных поручений.
Заполненный образец документа
ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ___
г.________________ «___»____________20__ г.
Именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________________ , действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ________________________________________________, действующего на основании Устава предприятия с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется передать продукцию (___наименование продукции___ ) (далее «Товар») и относящееся к ней документы в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять этот Товар и оплатить его на условиях настоящего Договора.
1.2. Количество, ассортимент, цена и срок оплаты согласовываются сторонами в счетах, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.3. Вне зависимости от объёма закупки «Покупатель» получает скидку на Товар в размере 10% от общей суммы счёта.
2. Сроки и порядок поставки
2.1. В течение срока действия настоящего Договора Товар поставляется Покупателю партиями согласно счетам, согласованным сторонами.
2.2. Поставка товара производится Поставщиком по заявке Покупателя по указанному Покупателем адресу до конца месяца, в котором произведена оплата счёта Покупателем, в количестве и ассортименте, указанном в счёте.
2.3. Датой поставки товара считается дата передачи Товара Покупателю (дата составления накладной).
2.4. Приёмка товара от Поставщика оформляется подписанием счёта-фактуры и товарно-транспортной накладной на переданный Товар, в которой отражают результат его приёмки по количеству, с указанием даты приёмки товара представителем Покупателя. Накладная подписывается в таком количестве, чтобы у каждой из сторон, участвующих в сделке по поставке товара, осталось по необходимому числу экземпляров.
3. Качество, комплектность, упаковка и гарантия на товар.
3.1. Товар поставляется в упаковке Поставщика, обеспечивающей его сохранность при надлежащем хранении и транспортировке.
3.2. Качество и комплектность Товара должны соответствовать назначению товара, требованиям, предъявленным к техническим характеристикам Товара в стране производителя, а так же действующим в РФ стандартам и техническим условиям.
3.3. В случае поставки товара ненадлежащего качества, Поставщик обязан заменить или принять забракованный товар в сроки, согласованные с Покупателем на основании отбраковочной накладной.
3.4. Срок гарантии на Товар составляет 6 месяцев с даты поставки, если другие сроки не указаны в Гарантийных обязательствах Поставщика, передаваемых Покупателю вместе с Товаром (в виде Гарантийных талонов, записей в накладных и т. п.)
4. Цена товара и порядок расчетов
4.1. Цены поставляемого товара, включая НДС, стоимость упаковки, маркировки, согласовываются сторонами в счетах, выставляемых Поставщиком. Цены на одни и те же товары в разных партиях товаров могут отличаться, что устанавливается соответствующим счётом.
4.2. Оплата Товара (партии товаров) производится Покупателем денежными средствами, в российских рублях, путём перечисления денежных сумм на расчётный счёт Поставщика не позднее срока, указанного в счёте на поставляемый Товар (партию товаров).
4.3. В документах, подтверждающих оплату в обязательном порядке, указываются дата, номер счёта.
4.4. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.
4.5. В случае, если Покупатель осуществил выборку Товара на сумму, меньшую той, которую он заранее перечислил на расчётный счёт Поставщика, оставшаяся сумма может быть использована Покупателем при покупке следующей партии Товара.
В случае, если Покупатель осуществил выборку Товара на денежную сумму, превышающую перечисленную им на расчётный счёт Поставщика, то денежная сумма за неоплаченный Товар вносится покупателем на расчётный счёт Поставщика не позднее, чем 10 дней с момента поставки (передачи) данного Товара (партии товаров) Покупателю.
4.6. По соглашению сторон, возможна поставка Товара (партии товаров) с отсрочкой платежа. При отсрочке платежа денежная сумма за неоплаченный Товар (партию товаров), принятый Покупателем от Поставщика, вносится Покупателем на расчётный счёт поставщика не позднее, чем через 10 дней с момента поставки (передачи) данного товара (партии товаров) Покупателю.
4.7. В случае неоплаты стоимости Товара (партии товаров) в сумме и сроки, указываемые в счёте на поставляемый Товар (партию товаров), заявка аннулируется. В этом случае Покупатель при последующей необходимости в приобретении Товара направляет Поставщику новую заявку и оплачивает товар в установленный срок.
4.8. В случае нарушения Поставщиком срока поставки, установленного , Покупатель вправе приостановить выплату платежей пропорционально количеству дней, на которые задерживается поставка Поставщиком. При этом нарушение срока поставки Поставщиком не является основанием для отказа от договора и предъявления требований о возмещении убытков Покупателем.
5. Права и обязанности поставщика
5.1. Поставщик обязан:
5.1.1. Поставить товар в количестве, ассортименте и сроки, установленные настоящим Договором.
5.1.2. Одновременно с поставкой каждой партии Товара передать Покупателю все относящиеся к нему документы (технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации и т.д.)
5.1.3. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения Товара до момента его передачи Покупателю или перевозчику.
5.1.4. Поставить товар свободным от прав третьих лиц.
5.1.5. Обеспечить упаковку Товара в тару, обеспечивающую сохранность Товара при транспортировке и хранении.
5.2. Поставщик вправе:
5.2.1. Отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке в случае неоднократного нарушения Покупателем сроков оплаты Товара.
6. Права и обязанности покупателя
6.1. Покупатель обязан:
6.1.1. Принять и оплатить на условиях настоящего Договора поставленный Товар.
6.2. Покупатель вправе:
6.2.1. В случае, если Поставщик, получивший платёж за Товар, не исполняет обязанность по передаче Товара в установленный срок, потребовать от Поставщика передачи оплаченного Товара или возврата суммы предварительной оплаты за Товар, не переданный Поставщиком.
7. Ответственность сторон
7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и условиями настоящего Договора.
7.2. В случае просрочки погашения образовавшейся в порядке предусмотренном п. и настоящего Договора задолженности. Покупатель уплачивает Поставщику пени в размере 0,1% от просроченной сумы за каждый день просрочки.
7.3. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему договору.
8. Порядок разрешения споров
8.1. Стороны принимают необходимые меры к тому, чтобы спорные вопросы и разногласия, возникающие при исполнении и расторжении настоящего договора, были урегулированы путём переговоров.
8.2. В случае, если Стороны не достигнут соглашения по спорным вопросам путём переговоров, то спор может быть разрешён в судебном порядке.
Соблюдение претензионного порядка досудебного урегулирования споров является обязательным для Сторон. Претензия направляется в письменном форме и подписывается руководителями Сторон или их уполномоченными заместителями.
Претензия рассматривается в течение 30 дней со дня получения. Ответ на претензию подписывается руководителями Сторон или их уполномоченными заместителями.
9. Форс-мажор
9.1. В случае возникновения обязательств неопределённой силы, к которым относятся: стихийные бедствия, массовые беспорядки, забастовки, революции, военные действия, вступление в силу законодательных актов, правительственных постановлений, распоряжений государственных органов, прямо или косвенно запрещающие указанные в договоре виды деятельности, препятствующие осуществлению сторонами своих функций по Договору, и иных обстоятельств, независящих от волеизъявления сторон, стороны по настоящему Договору освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств, если в течение разумно короткого срока с момента наступления таких обстоятельств сторона, пострадавшая от их влияния, доведёт до сведения другой стороны известие о случившемся.
В случае, когда форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более трёх месяцев или они и их последствия будут действовать более этого срока, стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих сторон альтернативных способов исполнения Договора и достижения соответствующей договорённости.
10. Срок действия договора
10.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается в один год. Настоящий договор вступает в юридическую силу с момента его подписания Сторонами.
10.2. Если за один месяц до окончания действия договора ни одна из сторон не уведомит другую сторону о расторжении, то договор считается пролонгированным на тех же условиях и на тот же срок.
11. Изменение и расторжение договора
11.1. Изменение условий настоящего Договора, его расторжение и прекращение возможны по соглашению сторон.
Соглашение об изменении условий настоящего Договора и о его расторжении составляется в письменной форме и подписывается уполномоченными представителями Сторон.
11.2. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случае предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством.
Сторона, прекращающая договорные отношения в одностороннем порядке, обязана предупредить об этом другую Сторону не менее, чем за 30 дней до момента расторжения договора. При этом стороны обязаны выполнить все ранее принятые на себя по настоящему Договору обязательства.
11.3. Настоящий Договор может быть расторгнут Сторонами в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.
12. Прочие условия
12.1. При изменении юридического адреса или платёжных реквизитов каждая из сторон Договора обязана информировать другую сторону письменно, не позднее, чем в 2-хдневный срок со дня возникновения этих изменений.
12.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и надлежащим образом подписаны Сторонами.
12.3. Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим Договором Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
12.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
13. Юридические адреса и реквизиты сторон
ПОСТАВЩИК: ПОКУПАТЕЛЬ:
_______________________ _____________________
